教案资料|发电机方案（热门17篇）
时间:2019-05-27 赵老师教案网发电机方案（热门17篇）。
✧ 发电机方案
发电机安装合同
甲方：（公司）
乙方：（施工方）
鉴于甲方将在其工厂内安装一台发电机，为保证设备顺利安装并可靠运行，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公正、诚信的基础上，达成以下合同：
第一条 项目概述
甲方委托乙方为其在工厂内安装一台发电机，包括发电机的安装、调试、试运行以及相关配套设施的安装。
第二条 工程期限
本工程合同约定的工期为自双方签订合同之日起30天内完成，如因特殊原因，需延长工期，应双方协商达成一致意见并书面确认。
第三条 工程内容
1、发电机的安装、调试、试运行及设备保养。
2、根据甲方的要求，安装与发电机配套的电缆、电器控制系统等相关配套设施。
3、根据现场实际情况，对发电机敷设线路进行防火、防盗安装。
第四条 施工标准
1、乙方应严格按照甲方的安装要求及国家有关安全标准、质量标准和环保要求进行施工。
2、工程施工期间，乙方应该按照相关法律法规保证现场安全，并负责现场设备起重、搬运作业等。
3、对发电机及其零配件等进行检测，确保其质量和正常使用，保证甲方设备正常运转。
第五条 付款方式
1、甲方应在施工开始前支付工程总价款50%的预付款，并负责购买配套设备及所需的其他材料。
2、乙方安装完成后，甲方在验收合格后支付工程余款，如有返工的部分应扣除相应费用。
第六条 违约责任
1、如乙方未能按合同约定时间提交工程进度计划，或未能按计划完成工程，则甲方有权对乙方进行合理罚款并要求乙方承担迟延赔偿。
2、如因乙方的过失、疏忽造成工程质量问题或因技术不达标而导致设备无法正常运行，应由乙方承担相应的责任和损失。
第七条 保证责任
本合同中的保修期为2年。在此期间，乙方必须严格按照甲方的要求为设备进行保养和维修，并在设备有故障时及时进行修理或更换。
第八条 协议终止
1、本合同在以下情况下终止：
（1）双方协商一致解除合同；
（2）甲方支付预付款后，乙方未能按时开工；
（3）双方签订的工程完工日期已到，但乙方未完成工程。
2、本协议终止时，如乙方未完成工程,甲方可追究乙方的违约责任。
第九条 合同争议
本合同如有争议，双方应协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 其他
1、本协议自双方签订之日起生效，至项目竣工验收及保修期届满后终止。
2、本协议未尽事宜，由双方协商确定，或另行签订补充协议。
3、本合同共计10条，双方各持一份具有法律效力的原件。
甲方：
签字： 年 月 日
乙方：
签字： 年 月 日
本合同经双方签字盖章后生效
✧ 发电机方案
甲方：
乙方：鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司哈磴高速公路项目部
现有鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司哈磴高速公路项目部（以下简称乙方）租用 （以下简称甲方）50KW发电机事宜，双方本着公平合理的原则，签定如下协议，以资双方共同遵守：
1.乙方按月支付工程款，单价为3000元/月；如不够整月按天算100元/天。
2.甲方发电机擅自中途撤退，乙方将不再支付甲方任何费用；发电机如果要调走，甲方要提前10天通知乙方。
3.发电机所使用的主燃油、辅油料由乙方负责；
4.发电机在施工期间发生故障，甲方不能即时修好，合同自动终止。
5.本协议如有其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决；
6.本协议壹式贰份，每份壹页，双方各执壹份。
甲方：
负责人：
联系方式：
乙方：
负责人：
联系方式：
20xx年4月9日
✧ 发电机方案
甲方：
乙方：
现有__________________有限公司哈磴高速公路项目部（以下简称乙方）租用______________________________（以下简称甲方）50KW发电机事宜，双方本着公平合理的原则，签定如下协议，以资双方共同遵守：
1、乙方按月支付工程款，单价为3000元/月；如不够整月按天算100元/天。
2、甲方发电机擅自中途撤退，乙方将不再支付甲方任何费用；发电机如果要调走，甲方要提前10天通知乙方。
3、发电机所使用的主燃油、辅油料由乙方负责；
4、发电机在施工期间发生故障，甲方不能即时修好，合同自动终止。
5、本协议如有其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决；
6、本协议壹式贰份，每份壹页，双方各执壹份。
甲方：
负责人：
联系方式：
乙方：
负责人：
联系方式：
______年______月______日
✧ 发电机方案
1、依工程的需要，需提前退还租赁的设备，应提前向乙方发出通知，乙方接到通知后积极按甲方要求退场甲方租赁的机械设备。
2、甲方因工程的需要，需延长其所租机械设备的租期，应在本合同租期届满前与乙方联系，依据工程需要情况与乙方协商办理延租手续。甲方对所租机械有优先租赁权。
✧ 发电机方案
承租方：________或简称甲方
出租方：________或简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_项目柴油发电机租赁委托给乙方完成，双方就相关事宜达成如下协议：
✧ 发电机方案
甲方：贵州腾亚建设工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：毕节市恒鑫建业管理咨询有限责任公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国全同法》及有关规定，乙方租赁甲方的工程机械，为明确设备租赁双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守：
一、机械设备名称及数量：略。
二、租赁费用及往返运装费
1、租金_________/月。_________元/天。
2、不足半个月按半个月计算，大于半个月不足一个月，按一个月计算。
3、租期三个月内，乙方承担往返运装费。超过三个月，乙方承担进场运装费，甲方承担退场运装费。
三、付款方式：按先付款后使用原则提前五日支付次月租金。若次月租金未付，甲方有权终止合同，并收回设备，一切后果由乙方自负。另按月租金的日千分之五计算违约金。
四、双方责任和义务：
1、本合同自设备从甲方驻地开出时开始计算租金。
2、机械自甲方驻地开出后一切安全（包括行使安全）由乙方负责，开出甲方驻地后发生的安全事故（包括交通事故）所发生的一切费用由乙方支付，甲方一律不负责任。
3、乙方须正确安排机械施工，保证设备安全，并给操作人员合理的保养时间，不得违章指挥或强行使用带病机械。
4、乙方负责设备的看护，若因乙方疏忽造成设备损坏或丢失，乙方须按目前参考售价及折旧进行赔偿。
5、乙方负责燃油及耗材供应。
6、租期内乙方不得擅自将设备转租，不得拖欠租金，否则，甲方有权终止合同收回设备。
7、租期内设备其发生较大的故障，由甲方修理。小故障由乙方负责修理，费用由乙方承担。
8、租期到期后，乙方立即归还设备，归还的设备应完好无损。六、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
五、本合同签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字：_________
电话号码：_________
乙方签字：_________
电话号码：_________
日期：_________年_________月_________日
✧ 发电机方案
发电机安装合同是指由一方向另一方提供相关发电机设备，并进行安装服务的一份合同。该类合同通常由设备供应商向最终用户提供。以下是一份发电机安装合同的主题范文。
合同名称：发电机安装合同
合同双方：
供应商：XXX公司
用户：YYY公司
合同条款：
1. 引言
本合同旨在规定供应商将其提供的发电机设备安装于用户场地，并提供维护和保养服务。用户需按照合同约定及规定支付费用，并根据服务标准描述享有一定的保障和权益。
2. 发电机设备
供应商向用户提供以下发电机设备：
- 发电机型号：XXX
- 发电机功率：YYY kW
- 额定电压：ZZZ V
- 其他附加信息：…
用户有责任确保提供的设备与场地的工作环境和条件相适应，且符合所有应用法规、标准和要求。
3. 安装服务
供应商承诺按照合同约定及规定进行以下工作：
- 发电机设备现场安装
- 发电机设备连接到用户需求载荷或配电系统
- 安装完成后的测试和保养服务
用户有责任确保现场满足以下条件：
- 具备必要的建筑和电力设施
- 工人有能力和技能配合工作
- 所有必要物资和设备可用
用户应提供足够的访问和设施权限以让供应商正常进行工作。
4. 费用支付
用户按照合同约定支付以下费用：
- 发电机设备及其他设备的费用
- 安装、调试及服务费用
- 其他附加费用：…
用户应在指定期限内支付所有费用。如未付款，则应根据中止服务的情况进行调整或取消。
5. 保修和服务保障
供应商承诺在合同签署后12个月内免费修理或更换出现的瑕疵或故障，前提是设备存放和使用的标准符合合同约定。
用户应及时通知供应商并遵守合同约定的服务规范。所有适用的保修只适用于指定部件和由供应商提供的劳务。所有超出此范围的费用应由用户承担。
6. 总则
该合同规定了供应商和用户在发电机设备安装和服务方面的相关条款和条件，并作为发电机设备销售和安装的合同。任何未经协商达成的更改应在书面形式下达成。
本合同生效后，用户无权将其全部或部分承包给任何第三方。任何违反该解释的情况将视为本合同终止。
上述条款应绑定供应商和用户。任何绑定其家属、继承人或指定合作伙伴的需求应事先咨询另一方，并另行编写和签署相关协议。
签署日期：
供应商：(签名) (日期)
用户：(签名) (日期)
✧ 发电机方案
发电机安装合同
甲方： XXX 公司
乙方： XXX 工程有限公司
鉴于甲方需要进行发电机安装工程，并经过双方协商，甲乙双方达成以下合同：
第一条 工程名称
本工程名称为： XXX 发电机安装工程
第二条 工程规模
本工程的电机总功率为 XXX 千瓦，数量为 XXX 台。
第三条 工程地点
本工程的施工地址为：XXXXXXX。
第四条 工期要求
本工程的工期为 XXX 天。乙方按照甲方给出的工期要求进行施工，如因乙方原因造成工期延误的，需承担相关违约责任。
第五条 施工标准
乙方应按照相关技术标准要求进行施工，提供技术方案，设计图纸，并保证工程质量。
第六条 材料及设备
材料及设备应符合国家有关标准要求，乙方应具有合法的相关证明材料，保证在合同规定的工期内提供合格材料及设备。
第七条 质量保证
乙方应提供符合国家标准的设备，若设备出现质量问题，乙方应负责更换或修理，并承担相关费用。
第八条 费用结算
本工程的费用为 XXX 元，乙方应按照工程实际完成情况进行结算，在工程全部竣工后十个工作日内完成。
第九条 违约责任
如因乙方原因造成工程无法正常进行或工程质量问题，乙方应承担全部违约责任。
第十条 合同解除
如其中一方因不可抗力原因致使合同无法继续履行或违反合同约定，另一方可以解除合同并要求承担相应违约责任。
第十一条 签订时间
本合同自签订之日起生效，有效期为工程施工完成并结算完毕后。
甲方：(盖章)__________ 乙方：(盖章)__________
签订日期：_________ 签订日期：_________
✧ 发电机方案
甲方:
合同号：
签署时间:
乙方:
签名时间:
___年__月__日
根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议:
一、甲方义务:负责派专人协助乙方维护和协调发电机。
二.乙方义务:负责定期向甲方提供发电机设备的维护服务。
三.维护服务内容:
1、包括设备本身的修理、维护、保养工作；
2、包括设备本体与低压供电系统联动动作的修理、维护和保养；
3、包括设备本体与其他系统(如水冷系统、消防系统等)之间联动动作的修理、维护和保养。);
4.所有发电机组应定期启动调试，启动调试周期至少每三个月一次(或在甲方指定的时间)，每次启动时间不少于20分钟；
5.所有发电机组消耗的燃料由我公司提供，并按规范做好相应的储备。
6.所有用于发电机组维护的工具和备件必须使用原厂或原厂指定的产品。
7、检查发电机油是否符合标准
8.检查发电机外观是否损坏
9.根据设备运行次数或换油时间更换机油。
10.定期检查发电机组的蓄电池，并在接头处做防腐处理。
11.定期采取措施减少发电机房的干燥、湿度和通风
四.合同期限:从(日期)到(日期)？___年__月__日，有效期一年。
动词（verb的缩写）费用:甲方支付给乙方的发电机设备系统年度维护费用总额为人民币？？袁。
不及物动词付款方式:本合同签订后，甲方一次性支付乙方所有费用。(不可抗力除外)。
七.违约责任
本合同一经签订，甲乙双方不得随意单方面违约。任何一方单方解除合同，给对方造成的一切直接经济损失，由解除合同的违约方全额赔偿。
八.合同的生效和终止
本合同一式两份，经双方授权代表签字盖章后生效，双方各执一份。具有同等法律效力，受中华人民共和国法律、法规和政策的约束
物主
乙方
单位名称(盖章):
单位名称(盖章)
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
变为真:
变为真:
邮政编码:
邮政编码:
✧ 发电机方案
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
签约地点：使用地点：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利的原则，为明确双方的权利义务，甲乙双方经友好协商，就乙方租赁使用甲方的发电机组达成以下协议，订立本合同共同遵守执行。
一、租赁发电机组的数量及型号：
甲方出租：发电机组台给乙方，KW发电机组保值人民币元整
二、租赁期限：
1、此机从
。
3、租赁期满，乙方需要继续租赁时，应提前个工作日通知甲方征得甲方同意后办理续签手续继续有效。如有第三方租用同等条件下甲方必需优先出租给乙方。
三、发电机组的交接条件：
1、乙方负责设备吊运费用。
四、租金、支付期限及支付方式：
。
。
3、收到定金后，本合同生效。
4、以后每月租金要在头一个月期满前五天支付下月租金，否则期满租赁方有权停止给承租方使用。
五、双方权利和义务：
。
2、设备每天工作个小时以内。设备的最大有功负载不能超过电流。设备每月正常维护时间为两天。
3、甲方负责发电机组正常的维修费用，但乙方违反甲方规定使用发电机组造成的损坏其修理费用由乙方负责。如发电机组在使用过程中产生的故障在个工作日内不能排除，甲方需更换同等功率的机组给乙方使用。
。乙方负责机组的租用期内的安全保卫工作，如乙方人为破坏、机件、机组被盗所造成的损失由乙方负责按机件、设备价值赔偿给甲方。
进度等问题无连带责任。
六、违约责任：
凡违反本合同约定即视为违约，违约方应支付人民币违约，甲方有权将发电机组收回。
七、合同终止：
1、租赁期满。
2、合同一方违约，另一方有权终止合同。
3、不可抗力。
八、其它：
1、在本合同履行期间，如双方发生争议，应协商解决，协商不成的，可在甲方所在地的法院起诉。
2、合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同，补充合同和本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：＿乙方：＿
代表：＿代表：＿
日期：＿日期：＿
✧ 发电机方案
甲方：
乙方：
因乙方施工需要，向甲方租赁发电机组。双方本着诚信互利的原则订立协议如下：
1、甲方提供柴油发电机组租赁给乙方使用。(注：租赁机组总价值：)
2、租期至少为/天)，租金为/天/台(大写：元整)(注：租期满按实际天数每天元/天/台计算)
3、租赁期间未经甲方同意，乙方不得将该设备转租，转借，买卖。如有物品丢失，乙方应付相应机组总价值的赔偿责任。
4、租赁期间第一次使用的机油由甲方负责，机油到更换时间由乙方负责，柴油由乙方负责，如由于乙方提供的柴机油质量问题所造成的柴油机组的损坏，由乙方负责相应责任。
5、付款方式：乙方预付一个月租金，到次月的同一时间收取第二月租金，如乙方到期未付款，甲方有权要求停止发电机组的使用权。
6、设备的进出场由甲方负责，由乙方负责付相应的进出场费用。
7、设备的基本维护由甲方负责，乙方保障甲方每月有贰天的机组保养时间)，严禁乙方超负荷运行发电机组，如乙方人员违规操作造成的发电机组的损失由乙方负责。
8、设备操作由四方负责，机器发生故障时由甲方负责维修(故障在当天内不能排除，甲方次日更换发电机组，确保乙方的正常使用)。
9、以上未尽事宜，由双方友好协商，如有纠纷由甲方法院仲裁执行。
10、本合同一式贰份，由乙双方各执一份。
甲方(公章)：xxxxxxxxx
乙方(公章)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
✧ 发电机方案
一、工程简介
山西信发化工有限公司电厂2×60WM机组工程#1机组为直接空冷式凝气机组。辅助设备主要包括1台排汽装置、1台除氧器、2台高压加热器、2台低压加热器及1台汽封加热器。汽轮机排汽由排汽装置进入空冷凝汽器，在冷凝管束中凝结成水后由凝结水回收管道再回收至排汽装置；除氧器布置在20米除氧间，其要作用是除去锅炉给水中含有的氧分；2台低压加热器、2台高压加热器及1台汽封加热器布置在5米运行平台，其主要作用是利用汽轮机抽汽及汽封蒸汽加热锅炉给水。汽轮发电机附属机械主要包括3台电动给水泵，由上海电力设备修造总厂涉及供货，其中1台定速运行，2台调速运行，其主要作用是为锅炉提供高压给水；2台凝结水泵由湖南湘电长沙水泵有限公司设计供货，布置在0米排汽装置坑内，主要作用是将回收的凝结水输送至除氧器。
#2机组为背压式机组，汽轮机乏汽直接排至除氧器。其辅助设备主要包括1台除氧器、2台高压加热器及2台汽封加热器。除氧器布置在20米除氧间，其要作用是除去锅炉给水中含有的氧分； 2台高压加热器及2台汽封加热器布置在5米运行平台，其主要作用是利用汽轮机抽汽及汽封蒸汽加热锅炉给水。汽轮发电机附属机械主要包括3台电动给水泵，由上海电力设备修造总厂涉及供货，其中1台定速运行，2台调速运行，其主要作用是为锅炉提供高压给水。
主要设备技术特点如下：
1.电动给水泵组技术参数：
（1）．电动给水泵
型号：FT9Y36IM 扬程：1500m流量：495m3/h
转速：2895r/min 轴功率：2240kW
（2）．电动机
型号：YK2600-2/1180 转速：2989r/m 电压：10000V
功率：2600kW防护等级：IP44重量：18400kg
冷却方式：IC616
（3）．液力偶合器
型号：YT62 输入转速：2985r/min
传递功率：2240KW
(4).稀油站
型号：CB-B125 供油流量：125L/min
油箱容积：1.6m3 电动机转速：1440 r/min
电机电压：AC380V冷却器型号：BR0.1-8/1.0
2、凝结水泵技术参数：
型号：LDTN230-4
流量：240m3/h扬程：132m
电动机功率:160Kw 转速：1430r/min
二、主要施工方案及措施
汽轮发电机辅助设备及附属机械安装施工方案主要由《电动给水泵组安装措施》、《排汽装置组合安装措施》、《除氧器吊装措施》、《除氧器安装措施》
三、施工大事记
施工项目完成日期工程开工2012年11月8日#1机组排汽装置开工组合2012年11月28日#1机组低压加热器就位2012年12月7日#1机组除氧器吊装就位2012年12月19日#2机组除氧器吊装就位2013年1月18日#1机组高压加热器就位2013年2月27日#2机组高压加热器就位2013年3月29日#1机组甲凝结水泵试运2013年4月21日#1机组乙凝结水泵试运2013年4月21日#1机组乙电动给水泵组试运2013年4月24日#1机组甲电动给水泵组试运2013年4月26日#1机组排汽装置注水试验2013年4月28日#1机组丙电动给水泵组试运2013年4月29日#1机组整组启动2013年5月8日#2机组甲电动给水泵组试运 #2机组乙电动给水泵组试运 #2机组丙电动给水泵组试运 #2机组整组启动
四、工程施工情况
1、质量控制情况
本工程自开工至工程结束，严格按照规范验标要求进行施工。工程开工前组织施工人员学习施工技术规范、质量标准，熟悉施工图纸及有关技术资料，学习操作规程等，严格执行交底制度，以确保施工质量得到有效控制。过程中以公司质量方针“一流的产品一流的服务”为准则,以“为工程把关，对业主负责”为宗旨,争创精品工程，消除质量通病，进行全过程管理，使工程质量始终处在“可控”、“在控”状态加强质量控制，严格三级质量验收制度，对于验收不合格的严禁下道工序施工，确保施工质量可控在控。超前策划，强化职工质量意识及加强中间过程的技能培训，加强过程控制，使施工质量一次成优，坚持每月的质量工艺检查制度，严格执行施工质量奖惩条例。
2、安全文明施工情况
建立完善的安全文明施工管理体系，项目经理是第一责任者，公司安全监察部、工程处专职安全员及班组兼职安全员具体负责监督、检查、实施；按照公司《文明施工管理细则》严格现场文明施工管理，使现场规范、有序、文明、整洁。现场安全文明施工良好，做到“三无五清”，无安全事故发生。
3、设计变更及执行情况
无。
五、问题及经验总结
1、高、低压加热器本体放水放气管道等小口径管道无系统图及布置图，施工过程中，超前策划，本体阀门站集中布置，工艺美观，便于操作。
2、#1机组排汽装置安装时壳体、接颈的组合尺寸应严格控制，减少变形量，保证与低压缸连接钢板垂直。
3、3台电动给水泵组运行期间，振动情况良好，最大振幅≤0.02mm。施工过程中各个环节严格把关，垫铁配制保证0.05mm塞尺不入，一次初找中心控制径向及端面偏差≤0.05mm，二次精找中心径向及端面偏差≤0.03mm。
✧ 发电机方案
出租方：
承租方：
合同签定地：
一、双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方柴油发电机组事宜，订立合同：
租赁设备说明：
甲方将其合法拥有的xxx柴油发电机组xxx台、xxx柴油发电机组xxx台，共xxx台出租给乙方使用。
甲方提供柴油发电机组的附件内容：启动电瓶xxx台(蓄电池已连接好)，排气消音器系统xxx套。
柴油发电机组所用燃油、冷却水乙方自备，不在本合同租赁范围内。
租赁期限：
租赁期满，甲方收回全部设备，乙方如果需要续租，须提前xxx天以xxx形式向甲方提出。
租金支付方式：
该设备xxx天租金为人民币xxx元。
该设备押金为人民币xxx元，以xxx方式保押。
二、乙方在甲方提供机组到乙方现场前，即支付全部租金。
租赁设备的使用：
乙方使用甲方柴油发电机组的环境必须符合gb2820-97的规定。甲、乙双方共同确定机组安装地点。
乙方负责设备的进出运输、到场吊装、安装接线、接线电缆。
乙方在使用甲方提供的设备时，所带负载不得超过合同注明功率值。
乙方不得自行对机组进行改造。
未经甲方同意，乙方不得私自将机组分租或转租。
双方的权利和义务：
甲方应按照合同规定时间，将乙方租赁的机组交付乙方使用。
甲方应保证机组正常使用，负责机组的维护保养。
乙方应按照合同规定的时间支付租赁款。
乙方在租赁期间应爱护机组，杜绝人为的损坏或损害。
机组进乙方现场，乙方负责机组安全就位及联结、拆卸。
三、其他条款：
本合同自双方签字盖章后生效。
本合同一式肆份，双方各持二份，具有同等法律效力。
甲方：中联分马力电机公司革新经营部xxx乙方：
盖章： 盖章：
日期： 日期：
电话： 电话：
✧ 发电机方案
1、机械设备进场时间：依照甲方通知为准，甲方应提前通知乙方进场时间。
2、租赁起始时间：发电机组运至现场，并调试完成，验收合格后次日开始计算租赁费用（以甲方工程部及商务部签字确认的时间为准）；现场租赁不因甲方停工等情况计停租赁费。
3、租赁终止时间：由甲方根据工程需要确定。
4、租赁方式：本租赁的设备包含主机及其他所有辅助材料工具等（配带一桶200升燃油，燃油费另计），且由乙方配备熟练操作人员，负责设备的操作和维护保养等工作；本租赁设备的使用主要为备用。
5、租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备只享有租赁期间。
6、禁止租赁此机械设备期间，乙方再出租给第三方使用，且甲方不得转租。
7、出租期间的机械设备由乙方配带的操作人员每天定期检查检测，保证此些设备在紧急使用时能即时正常运作使用；租赁的设备及操作人员须完全根据施工现场甲方的指令使用和管理。
8、另乙方承诺为甲方备留一台100kw型号的柴油发电机，若甲方需要须在2小时达到施工现场，并立即调试达到正常使用条件。
9、若根据工程需要，在现场需长期（不少于一个月）备用其他机型时，均按第四条合同价款中合同固定月租综合单价计费，租赁时间及方式内容同本条相应条款；
10、现200kw机型长期备用定义为同一台发电机每月累计使用时间不超过七天（即168小时），且最短租赁时间达三个月。
11、双方商定，春节施工现场停工期间，甲方通知乙方报停，报停期限为一个月且不计租赁费用。
✧ 发电机方案
1、乙方在设备操作运行开始前一星期向甲方提交一份现场租赁机械设备操作人员的名单、简历表及操作证书和机械设备的合格证书操作说明等有关资料，以获取批准和检查。
2、乙方必须严格执行甲方工程项目部《分包管理手册》的相关要求内容。
3、负责自身使用材料、机械设备、工具的运输、装卸，并卸至施工现场甲方指定位置及保管工作。
4、采取有效的安全防护措施，防止发电机维修或使用中由于设备的性能变化、操作维修人员的失误等原因造成不能正常使用或发生质量、安全事故，否则，由此造成的一切工期、事故费用损失由乙方负责。
5、乙方必须保证其提供的发电机组每天24小时能正常运转，每天例行检修（包括换修的零配件、润滑油等所有的辅助材料），登记好详细的检修记录，若因机械设备本身的原因导致现场不能紧急使用或现场因其停工，尤其造成的一切经济损失等均由乙方须承担；
6、乙方提供的发电机组必须符合甲方的CI管理要求，按甲方工程技术部门的指令进行。
7、明确乙方操作人员代表，与甲方进行对接，且保证现场操作人员每天24小时驻现场。
8、乙方必须服从甲方人员的管理，保证施工正常运行。
9、乙方应对其雇员行为的错误或疏忽负责，对于不服从甲方管理，不能满足甲方工程需要操作人员，在甲方提出更换要求后，应在甲方要求时间内重新委派合格的操作人员。时间为准。
11、签订合同时，如由委托代理人签订，则乙方应提供法人授权委托书。
12、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用；若其操作人员在施工现场出现意外事故等情况，乙方承诺均与甲方无关。
13、密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲方的违章指挥。
14、与甲方共同办理设备的租费签认工作，并承诺其出租发电机为节油型发电机。
15、租赁期间，如甲方有需要可租赁由甲方提供的设备输出端与甲方负载间之间所需电缆。
16、发电机组须配备四个燃油桶，备调换使用。
✧ 发电机方案
承租方：____________________【或简称甲方】
出租方：____________________【或简称乙方】
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_项目柴油发电机租赁委托给乙方完成，双方就相关事宜达成如下协议：
第一条工程项目
1.工程名称：_项目施工总承包工程-柴油发电机租赁
2.工程地点：
3.总建筑面积：
第二条租赁方式
第三条租赁时间
1.机械设备进场时间：依照甲方通知为准，甲方应提前通知乙方进场时间。
2.租赁起始时间：发电机组运至现场，并调试完成，验收合格后次日开始计算租赁费用(以甲方工程部及商务部签字确认的时间为准);现场租赁不因甲方停工等情况计停租赁费。
3.租赁终止时间：由甲方根据工程需要确定。
4.租赁方式：本租赁的设备包含主机及其他所有辅助材料工具等(配带一桶200升燃油，燃油费另计)，且由乙方配备熟练操作人员，负责设备的操作和维护保养等工作;本租赁设备的使用主要为备用。
5.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备只享有租赁期间
6.禁止租赁此机械设备期间，乙方再出租给第三方使用，且甲方不得转租。
7.出租期间的机械设备由乙方配带的操作人员每天定期检查检测，保证此些设备在紧急使用时能即时正常运作使用;租赁的设备及操作人员须完全根据施工现场甲方的指令使用和管理。
8.另乙方承诺为甲方备留一台100kw型号的柴油发电机，若甲方需要须在2小时达到施工现场，并立即调试达到正常使用条件。
9.若根据工程需要，在现场需长期(不少于一个月)备用其他机型时，均按第四条合同价款中合同固定月租综合单价计费，租赁时间及方式内容同本条相应条款;
10.现200kw机型长期备用定义为同一台发电机每月累计使用时间不超过七天(即168小时)，且最短租赁时间达三个月。
11.双方商定，春节施工现场停工期间，甲方通知乙方报停，报停期限为一个月且不计租赁费用。
第四条金额
合同暂定总价36000元，大写：叁万陆仟元整合同固定月租综合单价：
75kw机型元/月/台，(大写)，
100kw机型元/月/台, (大写)，
200kw机型元/月/台, (大写)，
300kw机型元/月/台, (大写)，
400kw机型元/月/台, (大写)，
i.不足一月时，以实际发生天数计取租赁费(日租费用=月租/当月天数)，须有现场甲方管理人员签字确认;
ii.后期使用阶段若不需操作人员常驻现场，则其综合单价在原有基础上扣减人工费20_元;其单价变化时间由双方现场确定。
3.短期租赁固定单价：75kw机型元/天/台
100kw机型元/天/台
200kw机型元/天/台
300kw机型元/天/台
400kw机型元/天/台
i.其中75kw机型、100kw机型及200kw机型柴油发电机为静音节能机型，且每使用一次进出场费(含来回运输装卸等费用)元;300kw机型进出场费元，400kw机型进出场费元;
ii.上述机型使用时均从第二天开始计租费;
iii.另进场前需各配带一桶(200升)柴油(费用由甲方负担);
iv.短期租赁固定单价为短期连续使用单价，非备用时单价。当短期租赁超过10天不再计取进出场费用，但其租赁费应从第一天使用开始计取。
4.合同价款的说明上述合同价格包括乙方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家/地方规范、规程、标准，满足甲方随时使用(包括一段时间的连续使用)等方面的要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用;且包括但不限于承租范围内所涉及的人工费、运费、安装费、辅材费、劳保费、食宿费、保险费等以及管理费、利润、规费、税金等全部费用(不含燃油费)。该价格为固定价格，不随市场变化而调整，结算时不再调整。
5.价款支付及结算本合同无预付款。付款程序：双方商定，甲方每三个月付款一次，于当月20日前上报前三个月完成工程量明细表、进度款申请表等甲方所需资料，并经项目各部门签字确认后送至项目商务部审核，审核完毕后办理付款手续。3)付款方式付款按实际发生费用的70%支付，其它30%(为资料、工期和安全保证金)于租赁期满一个月内无息支付完毕。分包方每次领取工程款前，乙方向甲方提供国家规定的机打正式发票，并携带加盖乙方公章或财务章的账户信息。否则甲方不予付款。
(4)资金风险共担
(1)鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，在甲方未按时收到业主相应款项情况下，乙方表示理解与宽容，在此情况下，乙方不要求甲方付款均按时足额到位。
(2)在业主工程款不到位时，乙方同意甲方按业主实际支付给甲方的比例来支付其进度款。
(3)任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
(5)进场前乙方配带的每桶(200升)燃油的费用在租赁期满结算，依照进场时的燃油市场价无息支付。
(6)对于因乙方违约或违反合同，甲方按照本合同的规定而扣除的款项，为永久扣款，一次从合
第五条设备
1.依工程的需要，需提前退还租赁的设备，应提前向乙方发出通知，乙方接到通知后积极按甲方要求退场甲方租赁的机械设备。
2.甲方因工程的需要，需延长其所租机械设备的租期，应在本合同租期届满前与乙方联系，依据工程需要情况与乙方协商办理延租手续。甲方对所租机械有优先租赁权。
第六条防护
1.甲方提供现场警卫及工地内消防设施。
2.严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，甲方承担由此引发的责任损失。
3.甲方提供乙方工作人员的现场住房(被褥、床铺等生活用品除外)，乙方自行解决食宿问题。
4.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，按时支付租费。
5. 提供合格的燃油。
6.任何情况下甲方不得私自开机，否则造成后果甲方负责。甲方应知道，用电设备的启动电流为设备额定功率的2-3倍。甲方使用机组所带负载不得超过机组额定功率值和额定电流的80%。
7.甲方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。
第七条日常运营
1.乙方在设备操作运行开始前一星期向甲方提交一份现场租赁机械设备操作人员的名单、简历表及操作证书和机械设备的合格证书操作说明等有关资料，以获取批准和检查。
2.乙方必须严格执行甲方工程项目部《分包管理手册》的相关要求内容。
3.负责自身使用材料、机械设备、工具的.运输、装卸，并卸至施工现场甲方指定位置及保管工作。
4.采取有效的安全防护措施，防止发电机维修或使用中由于设备的性能变化、操作维修人员的失误等原因造成不能正常使用或发生质量、安全事故，否则，由此造成的一切工期、事故费用损失由乙方负责。
5.乙方必须保证其提供的发电机组每天24小时能正常运转，每天例行检修(包括换修的零配件、润滑油等所有的辅助材料)，登记好详细的检修记录，若因机械设备本身的原因导致现场不能紧急使用或现场因其停工，尤其造成的一切经济损失等均由乙方须承担;
6.乙方提供的发电机组必须符合甲方的CI管理要求，按甲方工程技术部门的指令进行。
7.明确乙方操作人员代表，与甲方进行对接，且保证现场操作人员每天24小时驻现场。
8.乙方必须服从甲方人员的管理，保证施工正常运行。
9.乙方应对其雇员行为的错误或疏忽负责，对于不服从甲方管理，不能满足甲方工程需要操作人员，在甲方提出更换要求后，应在甲方要求时间内重新委派合格的操作人员。时间为准。
11.签订合同时,如由委托代理人签订,则乙方应提供法人授权委托书。
12.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用;若其操作人员在施工现场出现意外事故等情况，乙方承诺均与甲方无关。
13.密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲方的违章指挥。
14.与甲方共同办理设备的租费签认工作，并承诺其出租发电机为节油型发电机。
15.租赁期间，如甲方有需要可租赁由甲方提供的设备输出端与甲方负载间之间所需电缆。
16.发电机组须配备四个燃油桶，备调换使用。
第八条事故处理
1.达到市文明工地称号的标准;且无死亡及重大伤残事故发生。
2.甲乙双方分别对自身的运输车辆的交通安全负责。
3.乙方车辆进入现场须服从甲方的指挥，按照规定路线行驶，否则，引起的安全事故由乙方承担相关责任。
4.乙方车辆进入现场禁止鸣笛。
5.乙方须采取有效措施，防止噪声超标或机械漏油污染环境。运输车辆要定期进行噪音检测。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施或进行更换。
第九条保险
乙方应对其出租物和人员办理保险并支付保险费用，费用包含在合同价款中。乙方应使甲方免遭此类损失或补偿，免遭一切此方面或与此相关的索赔、诉讼等费用。当乙方的人员或出租物(与本合同工程有关的)出现伤害事故或损坏事故，无论其是否需要，乙方都应及时通知甲方。
第十条违约金
1.若乙方未按合同要求时间提供租赁物，每延误一天，甲方扣除乙方此机型的月租赁费作为违约金，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
2.乙方提供的租赁物产品质量未达到合同约定要求而引起质量、安全隐患和事故，乙方向甲方支付的违约金为5000元，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
3.如果乙方租赁物质量、规格、数量不符合合同约定又未能在合同约定时间内进行更换，每发生一次，乙方向甲方支付5000元的违约金。
4.若因乙方自身原因(没有定期或及时检修保养或其他原因等)，导致在一小时内不能满足甲方使用要求的，每发生一次甲方扣除乙方此机型月租金作为违约罚金。索由于另行租赁产生的费用。
6.甲方应按照承租物的正当性能和约定用途使用，否则乙方有权收回所租财产、解除合同，由甲方承担违约责任并赔偿乙方损失。
7.除非本合同终止，违约方承担前述几条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。
第十一条争议与裁决
本合约在执行过程中若有争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可向人民法院提起诉讼。
第十二条时效
本合同自双方签字盖章之日起生效，结清结算尾款后，本合同即告终止。
第十三条备份
本合同正本一式贰份，副本一式伍份，具有同等的法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。第十四条1.本合同所有条款已经双方充分协商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款充分理解并无异议。第十五条本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议、会议纪要、谈判记录等形式予以解决。
承租方：____出租方：____
[盖章] [盖章]
法定代表人：____法定代表人：____
委托代理人：____委托代理人：____
日期：____年____月____日
✧ 发电机方案
发电机安装合同
一、双方约定事项
1.1 甲方（承包方）与乙方（需方）就本合同项下的发电机的安装事宜达成协议，经过充分沟通，双方达成以下一致事项：
1.2 发电机生产厂家：XXXXX
1.3 发电机数量：1台
1.4 发电机型号：XXXXX
1.5 发电机额定功率：XXXXX
1.6 发电机额定电压：XXXXX
1.7 发电机频率：XXXXX
1.8 发电机出厂日期：XXXXX
1.9 本合同总金额：XXXXX元
1.10 售后服务：甲方提供一年免费维修服务，包括（电气部分，发电机检修，故障排除等服务）。
二、付款方式
2.1 预付款：乙方在签订本合同时需支付甲方合同总金额的30%作为预付款。
2.2 进度款：乙方需在合同签订后的一个月内支付甲方工程总金额的50%作为进度款。
2.3 尾款：乙方需在验收合格后7天内支付甲方剩余工程金额的20%作为尾款。
三、合同权利义务
3.1 甲方负责发电机安装施工、调试及配电柜的安装等工作，施工现场秩序及卫生整洁，必须符合国家相关规定和标准。
3.2 乙方应按合同的约定支付款项，及时提供施工资料、技术参数等必要的工程资料。
3.3 甲方应使用符合国家相关标准的工程材料及施工设备，完成工程后应保持现场卫生整洁。
3.4 甲方应根据工程进度及时向乙方提供施工报告及相关技术参数等工程资料，定期向乙方汇报工程施工情况。
3.5 工程完成后，乙方应按规定时间与甲方进行验收，验收时应对工程质量进行全面检查，如发现问题应及时提出并要求甲方整改。
3.6 如工程质量不符合约定，甲方应负责免费整改或赔偿乙方损失，乙方亦有权要求甲方返还由己方支付的全部款项。
四、违约责任
4.1 任何一方未能按照本合同规定的履行其相关义务，均应承担违约责任。
4.2 对于未按约定付款或者延误付款的一方，应按日计算延期付款的违约金，每日按应付款项的万分之五计算。
4.3 如因甲方原因造成工程延误，甲方应承担相应的赔偿责任，但如果工程延误是由于乙方原因造成的，则不承担任何赔偿责任。
五、争议解决方式
凡因本合同引起的争议应协商解决，如协商不成，可向有关仲裁委员会申请仲裁。
六、合同生效及送达
6.1 本合同自双方签字、盖章之日起生效，并于签订之日起10天内生效。
6.2 本合同一式二份，甲乙双方各执一份原件。
6.3 本合同的传真、电子邮件等副本及经过协商达成的任何修改均有效。
合同签订人:
甲方（承包方）：XXX
乙方（需方）：XXX
日期：XXX
以上为“发电机安装合同”主题的范文，当然，实际的合同内容可能会因为不同项目而有所不同。事前我们应该深入了解每个项目的相关要求，以便我们写出可行的方案及不出差错的合同。具体到合同的语言、风格和组织方式，需要在实践中不断总结和改善。
-
想了解更多【发电机方案】网的资讯，请访问：发电机方案
本文来源：//www.zjan56.com/jiaoanziliao/112808.html