工程施工保证金协议
时间:2025-05-09 赵老师教案网2025工程施工保证金协议。
保证金是指为了保证某种义务或责任的履行，而由一方提供的一定金额的资金或其他形式的担保。以下是小编帮大家整理的最新保证金协议书（精选9篇），希望能够帮助到大家。
工程施工保证金协议 篇1
甲方：_________
乙方：_________
经甲、乙双方友好协商，双方就授权保证金事宜，达成如下协议：
一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。
二、甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。
三、授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。
四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。
五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币）贰万（以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。
六、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：
1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；
2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；
七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。
八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：______乙方：______
负责人：______负责人：______
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工保证金协议 篇2
甲方：_________
法定代表人：_________
地址：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
地址：_________
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条、鉴于甲方与乙方于____年____月____日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的`损失。
第三条、保证金额
乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度_________万元为基数，保证金比例为__%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。
第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。
第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。
第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人或授权代理人（签字）：_________法定代表人或授权代理人（签字）：_________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工保证金协议 篇3
甲方（收款方）：__________________
地址：_____________________________
联系电话：_________________________
乙方（缴款方）：__________________
地址：_____________________________
联系电话：_________________________
鉴于乙方拟______________________________________，为保证相关合同/协议的顺利执行及双方权益，经甲乙双方友好协商，就保证金事宜达成如下协议：
一、保证金金额与支付
乙方同意向甲方支付保证金人民币（大写）__________________元整（小写：￥__________________元），作为履行双方签订之合同的保证。
乙方应在本协议签订后____日内，将上述保证金汇入甲方指定账户，账户信息如下：
1、开户行：______________________
2、户名：________________________
3、账号：________________________
二、保证金用途
1、本保证金用于保证乙方按照_________合同的约定履行其义务，包括但不限于按时支付款项、遵守规章制度、保持场地、设备良好状态等。
2、如乙方在协议履行过程中发生违约行为，甲方有权根据合同及本协议的规定，从保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
三、保证金的退还
1、协议期满或提前终止，且乙方无违约行为，甲方应在____个工作日内将保证金无息退还给乙方。
2、若乙方有违约行为，甲方有权根据合同/协议及本协议的`规定扣除相应金额后，将剩余保证金退还给乙方（如有）。
四、其他约定
1、双方确认，本保证金协议为_________合同的不可分割部分，与主合同具有同等法律效力。
2、如因本协议发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_________仲裁机构按照其仲裁规则或诉讼程序解决。
3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________
日期：____年__月__日
乙方（签字/盖章）：__________
日期：____年__月__日
工程施工保证金协议 篇4
发包人全称：
承包人全称：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的'工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
地址：
地址：
电话：
电话：
工程施工保证金协议 篇5
甲方：____________________
乙方：____________________
为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《租赁合同》，乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金：
一、保证金标准
按照双方合同约定的保证金总额为人民币(大写)____________________元整。
二、保证金的支付方式及时间
1、支付方式：现金；
2、支付时间：_______年_______月_______日。
三、保证金的用途
(1)保证金用于防止市场乱价，稳定市场价格；
(2)保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的其他事项而应支付的违约金或赔偿金。
四、如出现本协议第三条中约定的'情况，甲方可先行从保证金中扣划相应金额，并通知乙方补足保证金金额，乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项，乙方应在七日内补足应支付款项并按本协议约定金额补足保证金。逾期，甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。
五、从乙方商品停止销售甲方商品日，甲方调整好货品后，一次性返还乙方，但甲方应于15日内完成返还。
六、本协议作为甲、乙双方所签署合同之补充协议，有效期随年度合同顺延。
七、本协议经双方盖章签字生效。
甲方签署人：__________________
乙方签署人：__________________
_______年_______月_______日
工程施工保证金协议 篇6
甲方（收款方）：_____________
地址：_________________________
联系电话：____________________
乙方（付款方）：_____________
地址：_________________________
联系电话：____________________
鉴于乙方拟参与______________________（项目），为确保乙方能够全面履行其在本项目中的各项义务与承诺，双方经友好协商，就保证金事宜达成如下协议：
一、保证金金额与支付方式
乙方同意向甲方支付保证金人民币（大写）___________________________________元整（￥__________________________元），作为履行本协议及相关项目的担保。
乙方应在本协议签订后____日内，将保证金汇入甲方指定账户，账户信息如下：
1、开户行：____________________
2、账号：____________________
3、户名：____________________
二、保证金用途
1、保证金用于保证乙方在项目过程中遵守所有法律法规、规章制度及甲方制定的相关规定。
2、若乙方在项目中有违反协议约定、不履行义务或造成甲方、第三方损失的行为，甲方有权根据具体情况扣除相应金额的保证金作为赔偿或违约金。
三、保证金的退还
1、项目结束后，若乙方无违反协议约定的`行为，且已完全履行其义务，甲方应在收到乙方书面退款申请及相应证明材料后的____个工作日内，无息退还保证金至乙方原支付账户。
2、若因乙方原因需提前终止项目，且经双方协商一致并确认乙方无违约行为后，甲方应按上述条款退还保证金。
四、违约责任
1、如乙方未按时足额支付保证金，甲方有权拒绝乙方参与项目或要求乙方承担违约责任。
2、若乙方在项目中存在违约行为，甲方除有权扣除保证金外，还有权要求乙方赔偿因此给甲方或第三方造成的全部损失。
五、争议解决
双方因执行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他
1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目结束且保证金退还完毕之日止。
甲方（盖章）：_____________
日期：____年__月__日
乙方（签字/盖章）：_____________
日期：____年__月__日
工程施工保证金协议 篇7
委托方：_________（甲方） 开户银行：_________（乙方）
建设单位：_________（丙方）
根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20xx]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：
1甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。
2丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。
3建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的.费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。
6本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。
7本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_____________签订地点：_____________
丙方（签章）：_________
_________年____月____日
签订地点：_____________
附件：
建设工程项目“质量保证金”开户通知书（回执）
根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。
开户行：_________（盖章）
专户帐号：______________
经办人：_________（签字）
_________年_________月_________
工程施工保证金协议 篇8
甲方：
乙方(施工方)：
甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：
1.就项目，乙方作为施工单位，应于__年__月__日之前将质量保证金人民币共计___元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的.工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
3.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。
4.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。
5.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
6.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)
甲方(签章)：_________
乙方(签章)：_________
________年___月___日
签订地点：_____________
工程施工保证金协议 篇9
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的.损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：
-
我们精彩推荐工程施工保证金协议专题，静候访问专题：工程施工保证金协议
本文来源：http://www.zjan56.com/jiaoanziliao/91775.html