预售方案

预售方案（通用十六篇）。

⬮ 预售方案

第一条兹为预售停车位事宜，双方制定本合约。

第二条停车位数量及价款

本契约总价款合计_________元整。

本契约停车位数量为_________位，价款如下：_________。

第三条付款方式

双方同意依付款明细表所列，买方于接获卖方书面缴款通知单七日内自行向卖方指定之缴纳地点或金融机构专户，以现金或即期支票如数壹次缴清，如逾期达五日仍未缴清期款者，买方同意自逾期日起按日加付逾期期款部分万分之五之迟延利息，并于补缴期款时一并缴付卖方。但卖方同意缓期缴付者，不在此限。

双方同意每期付款间隔至少为_________日。

卖方同意停车位总价款百分之五之保留款订于最后一期，于办理停车位产权移转登记后，点交停车位时，买方缴清之，且本期付款间隔不受前款之限制。

第四条验收

卖方完成本契约停车位必要设施及领得使用执照后，应通知买方于七日内进行验收手续。

买方于验收时对本契约停车位之瑕疵，应载明于验收单上由卖方限期修缮，于完成修缮前买方得拒绝点交。

第五条产权登记及点交期限

买卖双方同意本停车位产权之移转应于使用执照核发日起六个月内办理完毕，并于登记完毕后两个月内完成点交。

第六条买方义务

买方应配合签订住户规约及停车场管理公约。

买方于停车位产权移转登记前应履行下列义务：

（1）缴清第三条保留款以外之自备款。

（2）缴清因逾期付款应加计之迟延利息。但有第七条第二款第二目情形者，该期间得予扣除。

（3）缴清第十条所列应由买方缴付之税费。

如需办理贷款，应提出办理产权登记及贷款有关文件、预立各项取款或委托拨付文件、开立与原预定贷款同额之禁止背书转让本票予卖方。

买方同意配合卖方指定之土地登记专业代理人办理产权登记之相关事宜，并于卖方或其指定之土地登记专业代理人通知日起七日内协办，否则应赔偿因而所产生之额外费用（如罚锾、增加税费等）及损失。

买方应于收到点交停车位之通知日起_________日内配合办理相关手续，逾期卖方不负保管责任。但可归责于卖方时，不在此限。

第七条卖方义务

卖方应提供停车位种类及产权登记说明书（格式如附件五）予买方，并就说明书内各项详实填注，如有虚伪不实，由卖方负法律责任。

卖方应于_________年_________月_________日前开工，自开工日起_________日历天以前完工，并以建筑主管机关核发使用执照日为完工日，如有逾期，应按日给付买方已缴之停车位价款万分之五之迟延利息，并于办理点交本契约停车位时给付买方。但有下列情事之一者，其期间不计入前开天数：

（1）买方未依约交付本契约所载之各期价款及迟延利息或其他应由买方负担之税费，其迟延期间。

（2）因天灾地变等不可抗力之事由致卖方不能施工者，其停工期间。

（3）因政府法令变更或其他非可归责于卖方之事由发生时，其影响期间。

（4）有关水、电等配管及埋设工程，其接通日期悉依各该公用事业单位之作业及程序而定，不受本项完工期限之约束。但因可归责于卖方之事由者，不在此限。

买方如因需办理贷款，开立与原预定贷款同额之禁止背书转让本票予卖方，卖方不得将该本票供其他任何担保之用，且卖方取得贷款拨付款项时，应即返还该本票予买方。

卖方应于买方配合完成点交停车位手续时，将所有权状、保证书、保固服务纪录卡、停车场管理公约、使用执照（影本）、钥匙、遥控器及代缴税费之收据一并交付买方。

第八条保固期限及范围

卖方同意自双方完成本契约停车位点交手续日起，依下列方式负保固责任。但因可归责于买方之事由致无法办理点交者，买方同意卖方自通知之点交日起负保固责任。

（1）建筑结构部分，保固_________年。

（2）机械设备部分，保固_________年。

（3）其他部分，保固_________年。

第九条契约转让条件

买方于本契约停车位产权登记完成前及缴清各期款前，如欲将停车位契约转让他人者，应以书面征求卖方同意，卖方非有正当理由不得拒绝。

买方同意于契约转让时缴付部分手续费予卖方。

卖方同意前款手续费不超过停车位价款千分之二。

第十条税费负担

买卖双方应负担之税费除依有关规定外，并依下列规定办理：

（1）地价税、房屋税以点交日按买卖双方比例分担。土地增值税应以使用执照核发日之当年度公告土地现值计算之，由卖方负担。

（2）产权登记规费、印花税、契税、监证费（或公证费）、代办手续费、贷款保险费及各项附加税捐由买方负担。但起造人为卖方时，建物所有权第一次登记规费及代办手续费由卖方负担。

（3）卖方同意除前二款所列税费外，买方无须负担其他额外费用。

第十一条规格误差之处理

本契约停车位之竣工规格尺寸，误差在百分之二以下且长未逾十公分、宽未逾五公分者，视为符合规格。因竣工规格尺寸产生误差，致规格尺寸之减少超过上述标准者，买方得解除契约，或请求减少价金。

但依情形，解除契约显失公平者，买方仅得请求减少价金。

第十二条其他约定

卖方保证本契约停车位产权清楚，绝无一物数卖、占用他人土地或其他纠葛情事。如有产权纠纷致损害买方权益时，买方得定相当期限催告卖方解决。

卖方如因天灾、地变等不可抗力之事由或因政府法令变更或其他不可归责于卖方事由发生，致不能履行本契约时，双方同意解除契约，卖方应于解除契约同时无息返还买方已缴付之停车位价款。

买方同意购买本契约停车位，日后应依法令规定使用。

第十三条违约罚则

卖方违反前条第一款之规定，或违反第七条第二款有关逾期开工日或完工日达六个月者，买方得解除本契约。解约时卖方除应将买方已缴之价款及迟延利息全部退还外，并应同时赔偿总价款百分之二十之违约金予买方。但该赔偿金额超过买方已缴之价款者，以已缴价款为限。

卖方违反第五条规定逾期未办登记或点交者，应按日给付买方已缴之停车位价款万分之五之迟延利息，逾期达六个月者，买方得依前款规定解除契约。但因不可归责于卖方之事由者，不在此限。

买方违反第三条第一款之约定，逾期付款达六个月，并经卖方以存证信函定相当期限催缴而未缴者，卖方除得解除本契约外，并得没收买方已缴之停车位价款。但该没收金额不得超过停车位总价款百分之二十。

第十四条疑义之处理

本契约条款如有疑义时，应依消费者保护法第十一条第二项规定，为有利于买方之解释。

第十五条合意管辖法院

因本契约发生之诉讼，双方同意以本契约第一条土地所在地之地方法院为第一审管辖法院。

第十六条附件效力及契约分存

本契约之附件视为本契约之一部分。

本契约壹式贰份，由买卖双方各执乙份为凭，并自签约日起生效。

买方所执存之本契约，卖方不得要求收回。

第十七条未尽事宜之处置

本契约如有未尽事宜，双方同意依相关法令、习惯及诚实信用原则公平处理之。

买方（盖章）：_________卖方（盖章）：_________

代表（签字）：_________代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

⬮ 预售方案

预售方案是指企业在新产品、新项目即将上市或推出前，提前向消费者出售产品或服务的一种销售策略。通过预售方案，企业可以提前获取资金回笼、预测市场需求、建立客户群体，并为后续生产、配送和服务做好准备。预售方案的成功执行需要企业有充足的市场调研和确切的产品定位，同时也需要详细的规划和筹备，以及精心的宣传和推广。

制定一个成功的预售方案需要充足的市场调研和明确的产品定位。企业需要了解目标市场的需求、竞争对手的情况以及潜在客户的购买意愿。通过调研，企业可以确定产品的市场定位、主要特点和核心竞争力。只有准确把握市场需求，并为该需求提供最优质的产品或服务，才能通过预售方案吸引大量消费者。

制定详细的规划和筹备是实施预售方案的关键。企业需要确定预售开始和结束的时间，确定预售所涉及的产品种类和规格，以及设置合理的预售价格和优惠政策。同时，企业还需要建立一个专门的预售团队，负责制定销售目标、拓展销售渠道，培训销售人员，并且制定针对消费者的各种活动或礼品。详细的规划和筹备可以帮助企业更好地准备预售活动，确保顺利进行以及达到销售目标。

精心的宣传和推广至关重要。成功的预售方案需要得到消费者的关注和认可，而这离不开精心的宣传和推广。企业可以通过在线广告、社交媒体、电视、电台等多种渠道进行宣传。针对不同的消费者群体，可以制定不同的推广策略和内容，吸引他们了解产品并参与预售活动。企业还可以与媒体合作，进行公关活动，提升产品的知名度和口碑，吸引更多潜在消费者的关注。

预售方案的成功执行需要企业与消费者建立起信任和良好的沟通。企业需要及时、准确地回答消费者的咨询和提供售后服务，让消费者感受到企业的关心和责任。同时，企业也可以借助预售活动与消费者互动，例如举办线下体验活动、答疑解惑、提供购买建议等。通过与消费者的良好互动，企业可以建立忠诚客户群体，提前获取反馈和改进产品，为后续销售和推广打下良好的基础。

小编认为，预售方案是一种通过提前出售产品或服务的销售策略，可以使企业提前获取资金并预测市场需求。为了制定成功的预售方案，企业需要进行充足的市场调研和清晰的产品定位，制定详细的规划和筹备，并进行精心的宣传和推广。与消费者建立起信任和良好的沟通也至关重要。通过执行有效的预售方案，企业可以提前建立起客户群体，并为后续生产、配送和服务做好准备，实现稳定和持续的销售增长。

⬮ 预售方案

1 . 始终思念你，捎来圣诞佳节最美好的祝福，祝圣诞吉祥，新年如意。

2 . 让我为你祝福，让我为你欢笑，因为在你生日的今天，我的内心也跟你一样的欢腾喜悦。祝你快乐！

3 . 看那天地日月，恒静无言；青山长河，世代绵延；就像在我心中，你从未离去，也从未改变。

4 . 岁月无情，带走了青春，却带不走您脸上的微笑和真诚的心！老师，在那么多的日子里，您辛苦了，感谢您为我们所做的一切，感谢您塑造了一朵朵祖国花儿的灵魂！祝圣诞节快乐！

5 . 干了这三杯酒，我们只字不提爱情，愿有人待你如初，疼你入骨，从此深情不被耽误。

6 . 烛光星星点点，那是我想你的眼；真心话藏在枝叶间，摇曳着思绪无限；为你采撷雪花一片，融化在爱的心田；此时此刻，因想你而不再孤单。亲，圣诞快乐！

7 . 我将感情养成一只候鸟，天天追逐与您相聚的旧梦。我借蓝天上驰过的白云告诉您：“圣诞归来吧，我的宝贝!”

8 . 记得珍惜时光，不要等枯藤老树才想起感谢上天曾经给予的青春。六月再见，七月你好，我会风凰涅盘，崭新起航，勇往直前，愿我们所有的汗水都有收获，所有的努力都不被辜负，愿我们人生如夏花般的绚烂。

9 . 我用一分钟的时间来决定爱他，用十年的时间来等待他。

10 . 老婆老婆你是天，我是太阳挂里边；老婆老婆你是水，我是鱼儿游得欢；老婆老婆你是土，我是金子里面埋；老婆老婆我最爱，你不生气最好看！老婆我爱你！老婆，生日快乐！

⬮ 预售方案

卖方（以下简称甲方）：________________________

买方（以下简称乙方）：________________________

甲方按照《中华人民共和国城市房地产管理法》的规定，已合法取得________市________区________（县） 地块的土地使用权，土地使用面积为________平方米，土地使用期限________年，自________________至________________止，国有土地使用证号为。甲方在上述地块上建设项目的名称为 ________________，现已具备规定的预售条件，经________市房屋土地管理局批准，准予上市预售，外销预售许可证号为 ________________。乙方自愿购买甲方的________房屋，房屋用途为_______________。甲方已于________年________月_______日收到乙方预购房屋的定金________________元。双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本合同。

第一条房屋，建筑面积为________平方米（含共有共用面积、分摊面积，房屋状况详见附件一），国有土地使用面积_______平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至________年________月________日止。

上述各项面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以________市房屋土地管理局实测面积为准。

第二条甲乙双方同意，该商品房交付时，房屋的实际面积与暂测的差别不超过暂测面积的±________%（不含）时，按照本合同第三条所述房屋售价进行结算；实测面积与暂测面积之差超过暂测面积的±________%（含）时，自甲方向乙方出示________市房屋土地管理局实测面积文件之日起________日内，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率（付款币种为人民币）或按中国人民银行外汇贷款利率（付款币种为外汇）计算。

第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米________币________元，价款合计为________币（大写）________仟________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整（小写：___________________元）。乙方同意按附件二所列的方式付款，并按期将购房价款汇入甲方指定银行账号。乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为________________ ，银行账号为________________。

第四条乙方如未按本合同附件二所列付款方式规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追索违约金，违约金应自本合同约定的付款之日起至实际付款之日止。每延期一天，乙方按延期交付价款的万分之________（大写数字）向甲方支付延期付款违约金。

第五条乙方如未按本合同附件二所列付款方式规定的时间付款，逾期超过________日（遇法定节假日顺延）乙方未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。

第六条甲方须于________年________月________日前，将房屋交付给乙方。甲方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监管部门出具的《工程质量竣工核验证书》。

第七条除不可抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自房屋应交付之日第二天起至实际交付日止，每延期一天，甲方按房价款总额的万分之________（大写数字）向乙方支付违约金。

第八条除不可抗力外，逾期________日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按中国人民银行固定资产贷款利率（付款币种为人民币）或按中国人民银行外汇贷款利率（付款币种为外汇）计算。

第九条因不可抗力甲方未按期交付房屋的，逾期最多不超过________日，超过时，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方应将乙方交付的定金、房价款及利息退还给乙方（利息计算同第二条）。

第十条甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方应在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方（利息计算同第八条）。

甲方交付房屋的装修、设备未达到附件三规定的装修、设备标准的，甲方同意按未达到部分的差价双倍向乙方补偿。

第十一条甲方同意按《建设工程质量管理办法（试行）》、《________市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第十二条乙方同意在物业管理委员会未选定物业管理公司之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第十三条本合同由双方签字后，境内的应于三十日内，境外的应于六十日内，由双方持合同共同到________市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售、预购登记手续。

第十四条本合同登记后至________年________月________日前，乙方如转让其预购的房屋，须与转受让人在本合同上背书，并按规定到________市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售合同转让登记手续。

第十五条双方同意房屋交付后三十日内共同到________市房屋土地管理局房地产市场管理处办理房屋买卖过户审批手续。

第十六条办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。

第十七条本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方同意按以下第 种方式解决纠纷（用汉字填写）。

（一）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十八条本合同未尽事项，双方可签订补充协议。

本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

第十九条本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，副本共________份，________市房屋土地管理局留存两份。

甲方（签章）：_________________ 乙方（签章）：_______________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_________________

地址：_________________________ 地址：_______________________

联系电话：_____________________ 联系电话：___________________

邮政编码：_____________________ 邮政编码：___________________

授权代理人：___________________ 国籍：_______________________

联系电话：_____________________ 身份证号码或护照号码：_______

身份证号码或护照号码：_________ 代理人：_____________________

联系电话：_____________________

签约地点：_____________________

签约时间：_____________________

预售登记机关：（章）___________

经办人：_______________________

附件一 房产平面图

附件二 付款方式

附件三 装修标准、设备标准及其他交用条件

附件四 背书栏

外销商品房预售合同补充协议

卖方（以下简称甲方）：___________

中文全称：_______________________

英文全称： ______________________

法定代表人：_____________________

注册地址：_______________________

营业执照号码：___________________

联系电话：_______________________

传真：___________________________

邮政编码：_______________________

买方（以下简称乙方）：___________

鉴于甲、乙双方共同认为，双方于________年_____月_____日就_____________房产预售、预购事宜所订立的编号为___________号的《________________市外销商品房预售合同》（以下简称“该合同”）存在未尽事宜，故双方依据该合同第十八条之规定，于该合同订立的同时，就该合同之未尽事宜经充分友好的协商，订立如下补充协议。

第一条该合同中所述的房价款（亦即购房价款）、定金及违约金皆以美元为货币单位。

若以港元支付，则按支付当日的美元的换率计算。

第二条甲方有权用其他质量、价格相当的材料和设备替代合同附件三所列之内容。

第三条乙方逾期付款，甲方有权依该合同之规定终止该合同，没收乙方已交纳的定金；或甲方有权要求乙方根据合同之规定支付违约金，有权从乙方已付的购房价款中扣除该违约金，余款退还乙方。如乙方已付的购房价款不足以支付该违约金，甲方有权就不足部分向乙方追索。如甲方由此所遭致的损失大于该违约金，乙方还须就超过部分向甲方进行赔偿。

第四条甲方应按合同规定的时间和条件，将房屋交付给乙方（甲方向乙方发出房产交付使用通知书之日即为甲方向乙方交付房屋之日）。但若甲方遇有下列一种或多种情况，使甲方不能按期将房屋交付给乙方，甲方有权按实际影响的日期相应延迟交付而不承担延迟交付的责任：

1．为遵守该合同签订后中华人民共和国或________市政府颁布的有关法律、法规与规定；

2．市政府配套设施及安装的延误；

3．其他非甲方所能控制的因素，包括但不限于有关政府部门延迟有关文件的批准。

但以上原因须经________市有关主管部门出具证明方可作为甲方延期交付房屋使用及免除责任的依据。

第五条自房屋交付之日起，乙方所购房屋可按合同第十一条之规定享受保修，但属下列情况不予保修：

1．灯具、漏电保护开关及龙头、水掣等易损零部件；

2．经乙方或用户改动的设施及/或设备及因改动而损坏的项目；

3．因不可抗力而引起的任何损坏情况；

4．因第三者责任而导致的损坏；

5．其他因乙方使用、保养、维护不善而造成的设施及/或设备失灵、损坏者。

第六条乙方同意于房屋交付使用时或于甲方要求时签署在物业管理委员会成立之前由甲方或甲方指定的物业管理公司制定的有关 房产物业管理的公约、规则等文件，按章交纳有关管理、维修、服务等费用。乙方保证遵守上述文件之规定。物业区的所有房屋楼宇（包括乙方所购房屋）将由甲方指定的物业管理公司全权管理，直到物业管理委员会选定物业管理公司之前。

第七条乙方须在收到甲方发出的房屋交付使用通知书后十四个工作日内到甲方或甲方指定的代理机构办理房屋交付手续。届时乙方除须按约定的付款方式之规定交清应付之全部购房价款外，还须同时支付管理费按金、管理基金、管理费用及其他必须支付的费用。如乙方未依约付款，则甲方有权拒绝为其办理房屋交付手续，并有权追究其违约责任；如乙方虽依约付款，但未按此条规定之期限、方式等要求办理房屋交付手续，则视为甲方已按期并实际交付房屋予乙方使用。

第八条房屋交付（包括甲方已被视为按期并实际交付）后，不论乙方是否已经实际占有或使用，如被他人占用或遭受意外损害或房屋外部或内部之设备、设施的灭失或被破坏，损害概由乙方自行负责。

第九条乙方所购房屋只可作为住宅使用，乙方拥有和/或使用该房屋必须遵守中华人民共和国和________市的法律、法规及社会公德，维护公共设施和公共利益，遵守管理公约规则及管理公司制定的住户守则。未经政府有关部门及物业管理公司同意，乙方不得随意更改其所购房屋的结构、外观、设备设施等，否则由此产生的一切后果由乙方负责，而因此造成甲方或物业区内其他房屋单位业主或住户的损失亦由乙方负赔偿责任。

第十条房产交易过程中所发生的下列各种税费，由甲、乙双方按下列的规定分别交纳：

1．因签署和执有该合同之正本而发生的印花税，由甲、乙双方各自交纳；

2．因房产买卖而发生的契税由乙方交纳；

3．因房产交易而发生的交易手续费，由甲、乙双方各交纳一半；

4．因乙方取得房屋产权和相关土地使用权而发生之登记费、工本费等费用，由乙方交纳；

5．因房产买卖而发生的律师费、公证费等法律服务费用由乙方承担；

6．其他应交纳而未在此列明之税费，由甲、乙双方按国家之相关规定办理；

7．因乙方转让其预购的房屋而发生的一切费用由乙方与转受让人依政策有关规定予以承担；

8．因国家开征及/或收取新的税费而发生的税金或费用，按国家之相关规定办理。

第十一条如乙方转让其预购的房屋，应在其与转受让人在该合同上背书并办理预售合同转让登记后十个工作日内书面通知甲方。

第十二条乙方及转受让人在该合同上背书并经办理预售转让登记后，乙方在该合同及本补充协议中的全部权利义务由转受让人享有和承担。乙方在转让前所应承担而未承担的违约责任，转让后由转受让人向甲方承担。若乙方及转受让人未能按规定办理预售合同转让登记，则视为该转让无效，乙方应继续履行该合同及本补充协议。

第十三条乙方取得该房屋产权后如将房屋转让、赠与、抵押或出租，乙方需保证乙方的受让人、赠与人、抵押权人或承租人将书面无条件接受上述管理公约、规则及管理公司制定的住户守则等文件的约束。否则，甲方及/或物业区内之其他房屋所有权人，因此而遭受的任何损失，概由乙方负责。该房屋的受让人、赠与人、抵押权人或承租人已经书面接受上述公约、规则、住户守则等文件的约束后，乙方不再承担有关责任。

第十四条对于该合同第十三条及第十五条所述有关预售预购登记及买卖过户手续、领取房屋所有权证件手续，乙方可以集中委托甲方指定的代理机构办理。由此引起的相关费用全部由乙方承担。

第十五条本补充协议及其附件均是该合同不可分割的一部分，由甲、乙双方在订立该合同之时同时签署，与该合同具有同等法律效力，并在经甲、乙双方办理完预售、预购登记之日起生效。经双方共同申请，由公证处对该合同及本补充协议进行公证。

第十六条该合同、本补充协议及附件均用中文书写，任何译本只作参考；其他文字文本及条款或意思表示与中文不一致者，均以中文文本为准。

第十七条该合同、本补充协议及附件之手写与印刷文字经甲、乙双方确认后具有同等法律效力。如有更改，须经甲、乙双方互签。

第十八条甲、乙任何一方的通讯联系地址、电话等若有任何变化，该方均应在十四个工作日内以书面形式通知对方；甲、乙双方发给对方的任何通知均应按合同载明的地址、收信人，以邮政特快专递方式发出。从发出之日起计算第五天（最后一日遇法定节假日顺延），不论对方或其授权代表是否实际收到该通知，即视为对方收到该通知之日，亦即视为该通知已于是日送达对方。

第十九条该合同及本补充协议正本一式二份，甲、乙双方各执一份；副本三份，由市房地产管理局执有二份，公证处执有一份。

甲方（签署）：_________

授权代表：_____________

乙方（签署）：_________

授权代表：_____________

签约地点：_____________

签约时间：_____________

附件五

买方资料

（个人）中文姓名：___________

英文姓名：___________________

证件类别及号码：_____________

国籍/地区：_____________ /__________

通讯地址：__________________________

电话：_____________

传真：_____________

委托代理人/指定联系人姓名：________ / ___________

电话：_____________

传真： ____________

通讯地址：__________________________

（公司）中文名称：__________________

英文名称：_____________

营业执照/商业注册证编号：_________ / ____________

法定代表人： __________________________

委托代理人：__________________________

电话：_____________

传真： ____________

注册地址：__________________________

通讯地址：__________________________

附件六

付款办法

乙方同意按下列方式向甲方支付购房款：

1．乙方于_______年_______月_______日，向甲方支付购房款的_______%（含定金）；

2．乙方于_______年_______月_______日，向甲方支付购房款的_______%

3．乙方于_______年_______月_______日，向甲方支付购房款的_______%

4．乙方于_______年_______月_______日，向甲方支付购房款的_______%

5．乙方于_______年_______月_______日，向甲方支付购房款的_______%

6．剩余之相当于购房总价_______%的购房款，乙方以银行按揭方式支付。乙方应自该合同规定之交屋日起十五日内开始办理银行按揭手续，并在四十五日内办理完成按揭手续，使甲方取得该部分房款，若乙方届时不能获得按揭贷款或不能完成按揭贷款手续，则需在该时限届满前自行向甲方付清该_______%购房款。

⬮ 预售方案

为配合4月上旬全国铁路优化调整运行图，铁路部门此前发布公告称，暂停发售4月8日及以后始发的各次旅客列车车票，预计恢复发售时间为4月2日。今日，记者登录12306网站查询发现，4月8日及以后北京发往多地的火车票已经陆续恢复预售，广大旅客可以根据出行需要查询购买。

今天上午，记者登录12306网站查询发现，4月8日至16日，北京发往广州、武汉、长沙、太原等多地的火车票已经陆续恢复预售。12306客服人员也告诉记者，受铁路优化调整运行图影响、暂停预售的8日及以后列车，今天已经可以恢复购买，旅客可登录12306网站、APP查询具体车次确认。

4月8日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。新图统筹考虑铁路新线投用和客货列车开行结构调整，精准配置运力资源。

此次调整，将优化中东部地区高铁运行径路，丰富旅客出行选择。在充分用好合武、合宁高铁连通湖北地区与长三角主要城市的同时，利用即将开通运营的黄冈至黄梅高铁的联络线功能，进一步盘活中东部高铁网，增加湖北前往长三角地区的高铁径路，丰富旅客出行选择。

经由武汉至黄冈、黄冈至黄梅、安庆至九江、南京至安庆等高铁线路，安排开行武汉、宜昌至安庆、池州、铜陵、南京、上海、杭州等城市的动车组列车24列。调图后，经黄冈至黄梅高铁，武汉至安庆、池州、铜陵等地旅行时间大幅压缩。

同时，增开国际联运、海铁联运货物列车，更好服务高水平对外开放。充分发挥中老铁路通道能力和国际班列战略通道作用，新增中老铁路昆明东至磨憨跨境货物列车4列，分别增开中欧班列、西部陆海新通道班列4列、3列，加密国内部分城市国际班列开行周期，促进国际物流合作和贸易发展，更好服务国际产业链供应链稳定和高水平对外开放。

此外，统筹疫情防控和客货运输，持续改善服务体验。结合疫情防控从严从紧要求和群众便捷出行需求，“一日一图”精准安排运力，继续做好延长12306网站售票和改签服务时间、提供乘车临时电子身份证明等线上服务，大力推广旅客进站、候车、中转、订餐等线下环节无接触式服务，持续做好老、幼、病、残、孕等重点旅客和脱网人群出行温馨服务；

整治设备设施，提升服务质量，进一步开好公益性“慢火车”；巩固铁路货运电子商务平台95306整体升级成果，不断完善货运业务网上全程办理流程，进一步提升便利化程度和客户服务体验。

⬮ 预售方案

合同编号：_____________________

出卖人：_________________________________________________

买受人：_________________________________________________

说明

1.本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制定。

2.签订合同前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。

3.当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。

4.签订合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。

5.为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。

6.本合同文本__________________国籍：________________

________________________

出生日期：______年______月______日，性别：_________________________

通讯地址：_________________________________________________________

邮政编码：______________________联系电话：_________________________

_________________国籍：______________

___________________________________________

出生日期：______年______月______日，性别：_________________________

通讯地址：_________________________________________________________

邮政编码：______________________联系电话：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议：

第一条 项目建设依据

出卖人以________

____

(签章)：_______

(签章)：______________

签订时间：_________年_______月_____日

签订时间：_________年_______月______日

签订地点：___________________________

签订地点：____________________________

附件一 房屋平面图及在整个楼栋中的位置图(应标明方位)

附件二 共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明

1.被分摊的共用部位的名称、用途、所在位置、面积。

2.参与分摊公用建筑面积的商品房名称、用途、所在位置、面积、分摊系数。

3.不分摊的共用部位。

附件三 该商品房取得抵押权人同意销售的证明及抵押当事人的相关约定

附件四 计价方式与房价款的其他约定

附件五 付款方式及期限的约定

附件六 装饰和设备标准的约定

1.采暖系统：

(1)集中采暖：___________________________;

(2)分户采暖：_____________________________;

(3)采暖设备品牌：_______________________________________________。

2.保温材料：

(1)外墙保温：________。

(2)内墙保温：__________________________________。

3.外墙：____________________________。

4.内墙：_______________________________________。

5.顶棚：_________________________________。

6.室内地面：________。

7.门窗：

(1)外窗结构尺寸为：_____________________________________________;

(2)开启方式为：_________________________________________________;

(3)门窗型材：___________。

8.厨房：

(1)地面：_________________________________;

(2)墙面：_________________________________;

(3)顶棚：_____________________________;

(4)厨具：______________________________________________________。

9.卫生间：

(1)地面：_________________________________;

(2)墙面：__________________________;

(3)顶棚：_____________________________;

10.阳台：______________。

11.电梯：

(1)电梯品牌名称：_______________________________________________;

(2)电梯速度：_____米/秒;

(3)电梯载重量：__________________________千克;

(4)_____________________________________________________________。

12.其他_____________________________________________________________

附件七 物业服务

(本附件内容与出卖人和物业管理企业签订的前期物业服务合同一致)

一、物业服务内容

二、物业服务质量

三、物业收费项目及价格

四、业主临时公约

五、其他约定

⬮ 预售方案

⬮ 预售方案

卖方（以下简称甲方）：____________

买方（以下简称乙方）：____________

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市________区（县）____________地块的国有土地使用权，土地使用面积为____________平方米，土地使用年限____年，自____年____月____日至____年____月____日止，国有土地使用证号为____________。甲方在上述地块上建设的________________，现已具备规定的预售条件，经北京市房屋土地管理局批准，准予上市预售，商品房销售许可证号为京房内证字第________号。

乙方自愿购买甲方的____________房屋，房屋用途为____________。乙方预购房屋的定金为人民币____________元。双方经协商，就该房屋的预售预购事项订立本契约。

第一条 _______房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_______平方米（包括：套内建筑面积_______平方米，分摊的共有共用建筑面积_______平方米）。共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。

甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方，土地使用面积（含分摊的共有共用面积）为__________平方米，该土地使用面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地使用期限自房屋产权过户之日起至_____年____月____日止。

第二条 甲乙双方同意，结算房价款时，房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的±______%（含）时，按照本契约第三条所述房屋单价据实结算；

房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时，自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内，甲乙双方同意按下述第____种（大写）方式处理：

1、乙方有权解除本契约，契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效，甲方除在契约解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按________利率计算。

2、按照本契约第三条所述房屋单价据实结算。

3、_________________________________________________。

第三条 双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币________________元，价款合计为人民币（大写）____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）元。付款方式见本契约附件三。乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行____________，银行帐号为____________。

第四条 乙方如未按本契约附件三付款方式规定的时间付款，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_______（大写数字）向甲方支付延期违约金。逾期超过_______日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权解除本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第五条 甲方向乙方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据；若双方约定交付初装修房屋的，须按照《北京市公共建筑工程实施初装修质量核定规定（试行）》、《北京市住房工程实行初装修竣工工质量核定规定（试行）》的要洋，提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后，甲方交付房屋的日期为____年____月____日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的，乙方有权解除本契约，甲方在契约解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外，还应全部退还乙方已付的房价款及利息，利息按____利率计算。

第六条 甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的，甲方同意按________________向乙方补偿。

第七条 除不可抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间向本契约约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之________（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过____日（遇法定节假日顺延）甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除契约之日起30日内须将乙方已支付的房价款及利息全部退还乙方，并向乙方双倍返还定金（利息计算同第五条）。

第八条 本契约签订后，因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的，应于____日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日内有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除契约之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方（利息计算同第五条），并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的，乙方有权解除本契约，甲方除应退还乙方已付的房价款及利息（利息计算同第五条），并向乙方双倍返还定金外，还应承担补充协议中双方约定的违约责任。

第九条 甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第十条 乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第十一条 双方同意在签订本契约后三十日内，持本契约和有关证件共同到北京市________________房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。

第十二条 本契约签订后至房屋交用前，乙方不得转让所预购的房屋，如有特殊原因转让，须经甲方同意并签订预售转让书面协议，报市房屋土地管理局批准。

第十三条 双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。

第十四条 本契约在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，双方同意按以下第______种（大写）方式解决纠纷

1、提交北京仲裁委员会仲裁。

2、任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 本契约未尽事宜，双方可签订补充协议。本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

第十六条 本契约正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本共____份，房地产交易管理部门壹份，____________。

甲方（签章）：__________乙方（签章）：____________

法定代表人：____________法定代表人：______________

身份证号码：____________身份证号码：______________

地址：__________________地址：____________________

联系电话：______________联系电话：________________

邮政编码：______________邮政编码：________________

代理人：________________代理人：__________________

联系电话：______________联系电话：________________

________年____月______日 ________年____月________日

预售登记机关：__________________________________（章）

经办人：______________________________________________

附件一 房屋状况（略）

附件二 共有共用部位（略）

附件三 付款方式（略）

出售方（甲方）：_________________

地址：___________________________

邮码：___________________________

电话：___________________________

购买方（乙方）：_________________

姓名：___________________________

性别：___________________________

出生：_________年______月______日

国籍：___________________________

身份证号码：_____________________

地址：___________________________

邮码：___________________________

电话：___________________________

第一条 甲方经批准，取得位于______市用地面积______平方米的土地使用权。

地块编号：______， 使用年期______年，自______年______月______日起至______年______月_____日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系_________，定名______，由甲方预售。

第二条 乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第______幢______号（第__层）。建筑面积______平方米，土地面积平方米（其中：基底分摊______平方米、公用分摊______平方米、其他______平方米）。

第三条 甲方定于______年__月__日交付乙方使用。

如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过______天：

1、人力不可抗拒的自然灾害；

2、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；

3、其他非甲方所能控制的因素。

上述原因必须凭______市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。

第四条 甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：______单价元平方米，总金额______币______千______百______十____万______千______百______十______元（小写_______万元）。

付款方式：乙方按甲方指定收款银行：

帐户名称：____________帐号：_______

第五条 乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期______天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。

第六条 甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。

第七条 甲方出售的楼宇须经________市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。

第八条 甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订《房地产转让合同书》，经市府主管部门办理转让登记手续，发给《房地产权证》，乙方才能获得房地产权。

乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。

第九条 乙方所购楼宇只作_____________使用，在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。

乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。

第十条 预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。

第十一条 本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列（ ）项解决：

1、由仲裁机关仲裁；

2、由人民法院裁判。

第十二条 本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。

甲方：__________________

代表人：________________

______年______月______日

乙方：__________________

代表人：________________

______年______月______日

合同编号：_____________________

出卖人：_________________________________________________

买受人：_________________________________________________

说明

1、本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制定。

2、签订合同前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。

3、当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。

4、签订合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。

5、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。

6、本合同文本__________________国籍：________________

★赵老师教案网内容组内部知识竞赛题库:
• 检讨书通用 | 一篇日记 | 芒种活动美篇 | 十六岁生日作文 | 实习报告通用篇 | 实习报告通用篇

________________________

出生日期：______年______月______日，性别：_________________________

通讯地址：_________________________________________________________

邮政编码：______________________联系电话：_________________________

_________________国籍：______________

___________________________________________

出生日期：______年______月______日，性别：_________________________

通讯地址：_________________________________________________________

邮政编码：______________________联系电话：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议：

第一条 项目建设依据

出卖人以________；___________________________________________

__________________________

（签章）：_______（签章）：______________

签订时间：_________年_______月_____日 签订时间：_________年_______月______日

签订地点：___________________________ 签订地点：____________________________

附件一 房屋平面图及在整个楼栋中的位置图（应标明方位）

附件二 共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明

1、被分摊的共用部位的名称、用途、所在位置、面积。

2、参与分摊公用建筑面积的商品房名称、用途、所在位置、面积、分摊系数。

3、不分摊的共用部位。

附件三 该商品房取得抵押权人同意销售的证明及抵押当事人的相关约定

附件四 计价方式与房价款的其他约定

附件五 付款方式及期限的约定

附件六 装饰和设备标准的约定

1、采暖系统：

（1 ）集中采暖：___________________________；

（2）分户采暖：_____________________________；

（3）采暖设备品牌：_______________________________________________。

2、保温材料：

（ ）外墙保温：________。

（2）内墙保温：__________________________________。

3、外墙：____________________________。

4、内墙：_______________________________________。

5、顶棚：_________________________________。

6、室内地面：________。

7、门窗：

（1 ）外窗结构尺寸为：_____________________________________________；

（2）开启方式为：_________________________________________________；

（3）门窗型材：___________。

8、厨房：

（1 ）地面：_________________________________；

（2）墙面：_________________________________；

（3）顶棚：_____________________________；

（4）厨具：______________________________________________________。

9、卫生间：

（1 ）地面：_________________________________；

（2）墙面：__________________________；

（3）顶棚：_____________________________；

10、阳台：______________。

11、电梯：

（1 ）电梯品牌名称：_______________________________________________；

（2）电梯速度：_____米秒；

（3）电梯载重量：__________________________千克；

（4）_____________________________________________________________。

12、其他_____________________________________________________________

附件七 物业服务

（本附件内容与出卖人和物业管理企业签订的前期物业服务合同一致）

一、物业服务内容

二、物业服务质量

三、物业收费项目及价格

四、业主临时公约

五、其他约定

北京市建设委员会

北京市工商行政管理局

年月日

⬮ 预售方案

随着房地产行业的不断发展和城市化进程的加快，越来越多的人开始购买房屋作为自己的居住和投资的方式。而在购买房屋的过程中，预售房的合同无疑是购房者和开发商之间必不可少的一份重要文件。本文将从标题所述，详细、具体而生动地描述购买预售房的合同。

购买预售房合同是购房者与开发商之间订立的一种法律文件，其中详细规定了房屋的售价、交付时间、付款方式、装修标准以及双方的权利和义务等内容。该合同不仅是购房者合法权益的保障，也是开发商履行承诺、保证商品房质量的约束。因此，一份合同的具体、详细和清晰至关重要。

首先，在合同的标题中，购买预售房的主要含义就已经得到了明确的表达。购房者在摘要部分会清晰地看到合同的主旨，从而明确与其它类型的房屋交易有所区别。这一步骤是购房者进一步了解合同内容的第一步，同时也给购房者带来一份信心，确保他们与开发商之间的交易得到法律的保障。

其次，在文章的正文部分，合同继续对购房者和开发商之间的权益作出了明确的规定。购房者可以找到房屋的具体售价、付款方式以及转让条件等重要信息。同时，开发商也要承诺按照合同规定的时间将房屋交付给购房者，并在合同中规定了一系列的补偿措施，以保证双方的权益。这些清晰明确的规定可以为购房者和开发商提供一个安全、高效的合作环境。

此外，合同还对于房屋的装修标准和质量进行了详细的说明。开发商需要明确标明房屋的装修材料、装饰风格以及主要设施等，并保证其质量符合相关标准。购房者可以通过对合同的仔细阅读和核对，确保房屋的质量和装修与自己的期望相符。这一部分内容对于购房者来说尤为重要，因为它直接关系到购房者最终能否获得满意的居住环境。

最后，在合同的收尾部分，购房者和开发商还需要签署合同，并附上各自的签名和日期。这一步骤不仅是对合同内容进行确认，也是双方真诚合作的象征。通过签字的行动，购房者和开发商正式达成了一项法律约束力上的协议，为后续的交易提供了坚实的基础。

综上所述，购买预售房的合同是一份重要而严肃的文件，它规定了购房者和开发商之间的权益和义务。一份好的合同应该在标题中明确主旨，在正文中详细规定交易条件和装修标准，并在最后通过签字确认双方的合作意愿。购房者在签订合同之前应该仔细阅读合同内容，并在有疑问或不满意的地方与开发商进行沟通和协商。只有在双方都明确合同的具体细节和约定后，才能够安心地进行房屋交易。

⬮ 预售方案

卖方（以下简称甲方）：__________________________

买方（以下简称乙方）：__________________________

甲方按照《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉办法》的规定，已合法取得北京市___________区（县）________地块的土地使用权，土地使用面积为______平方米，土地使用期限_________年，自______年____月____日至_______年____月____日止，国有土地使用证号为____________。甲方在上述地块上建设项目的名称为__________，现已具备规定的预售条件，经北京市房屋土地管理局批准，准予上市预售，外销预售许可证号为__________。

乙方自愿购买甲方的_________房屋，房屋用途为_________。甲方已于_____年____月____日收到乙方预购房屋的定金________元。双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本合同。

第一条 __________房屋，建筑面积为___________平方米（含共有共用面积、分摊面积、房屋状况详见附件一），国有土地使用面积______平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年____月____日为止。

上述各项面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以北京市房屋土地管理局实测面积为准。

第二条 甲乙双方同意，该商品房交付时，房屋的实际面积与暂测的差别不超过暂测面积的±_______％（不含）时，按照本合同第三条所述房屋售价进行结算；实测面积与暂测面积之差超过暂测面积的±_________％（含）时，自甲方向乙方出示北京市房屋土地管理局实测面积文件之日起____日内，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后或按中国人民银行外汇贷款利率（付款币种为外汇）计算。

第三条 双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米_____币_______元，价款合计为（大写）________币 ___仟____佰____拾____万_______仟_______佰_______拾_________元整（小写：________元）。乙方同意按附件二所列的方式付款，并按期将购房价款汇入甲方指定银行帐号。乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为______，银行帐号为________。

第四条 乙方如未按本合同附件二所列付款方式规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追索违约金，违约金应自本合同约定的付款之日起至实际付款之日止。每延期一天，乙方按延期交付价款的万分之________（大写数）向甲方支付延期付款违约金。

第五条 乙方如未按本合同附件二所列付款方式规定的时间付款，逾期超过_____日（遇法定节假日顺延）乙方未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。

第六条 甲方须于______年____月____日前，将房屋交付给乙方。甲方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监管部门出具的《工程质量竣工核验证书》。

第七条 除不可抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自房屋应交付之日起第二天起至实际交付日止，每延期一天，甲方按房价款总额的万分之___________（大写数）向乙方支付违约金。

第八条 除不可抗力外，逾期_______日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后或按中国人民银行外汇贷款利率（付款币种为外汇）计算。

第九条 因不可抗力甲方未按期交付房屋的，逾期最多不超过_________日，超过时，乙方有权解除本合同，合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方应将乙方交付的定金、房价款及利息退还给乙方（利息计算同第二条）。

第十条 甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方应在合同解除后。 甲方交付房屋的装修、设备未达到附件三规定的装修、设备标准的，甲方同意按未达到部分的差价双倍向乙方补偿。

第十一条 甲方同意按《建设工程质量管理办法（试行）》《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第十二条 乙方同意在物业管理委员会未选定物业管理公司之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第十三条 本合同由双方签后，境内的应于三十日内，境外的应于六十日内，由双方持合同共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售、预购登记手续。

第十四条 本合同登记后至______年____月____日前，乙方如转让其预购的房屋，须与转受让人在本合同上背书，并按规定到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售合同转让登记手续。

第十五条 双方同意房屋交付后三十日内共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理房屋买卖过户审批手续。

第十六条 办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。

第十七条 本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方同意按以下第_______种方式解决纠纷（用汉填写）。

（一）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交北京市仲裁委员会仲裁。

（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十八条 本合同未尽事项，双方可签定补充协议。

本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

第十九条 本合同正本壹式两份，甲乙双方各执壹份，副本共______份，北京市房屋土地管理局存两份。

甲方（签章）：__________________ 乙方（签章）：________________

法定代表人： __________________ 法定代表人：__________________

地址：__________________________地址：________________________

联系电话：______________________ 联系电话：_________________ __

邮政编码：______________________邮政编码：____________________

授权代理人：____________________ 国藉：________________________

联系电话：______________________ 身份证号码或护照号码：________

身份证号码或护照号码：__________ 代理人：______________________

联系电话：____________________

签约地点：______________________

签约时间：______________________

预售登记机关：（章）____________

经办人：________________________

____________年_______月_______日

⬮ 预售方案

预售房合同是指购房者与开发商在房屋尚未建成前签订的一种法律文件，约定了双方在房屋预售、交房、装修、质量、赔偿等方面的权益和义务。该合同对购房者是一份保障，同时也是开发商的法律规范。下面将详细介绍预售房合同的内容及其重要性。

预售房合同的内容主要包括以下几个方面：一是房屋基本信息，包括房屋所在地、面积、用途等；二是房屋价格和付款方式，约定购房者应支付的房款金额以及分期付款的具体方式；三是交房时间，明确了开发商应在何时完成房屋交付；四是装修标准，规定了装修的质量和款式；五是质量保证，约定了房屋在交付后的一定时间内，开发商应负责修理房屋中出现的质量问题；六是赔偿责任，规定了开发商在交付房屋时应承担的任何潜在损失；七是争议解决方式，约定了双方在发生争议时应采取的解决方式。

预售房合同的重要性体现在以下几个方面：一是保障购房者的权益，通过合同的约定，购房者可以清楚地知道自己购买的房屋的具体信息、价格、装修标准等，避免因为信息不对称而产生的纠纷；二是明确双方的责任和义务，预售房合同规定了开发商应在何时交付房屋、如何保证房屋的质量等方面，对于购房者来说是一种法律的保障；三是完善的争议解决机制，如果在房屋交付和装修过程中出现任何纠纷，双方可以根据合同约定的争议解决方式进行调解，避免因争议而导致的长时间的诉讼；四是提高市场透明度，预售房合同的签订需要经过公证处的备案，这使得交易过程更加透明，减少了购房者和开发商之间的不确定性。

为了确保购房者的权益，需要购房者在签订预售房合同之前充分了解合同的条款和细则，并在与开发商协商时提出自己的要求和意见。购房者还可以请律师进行合同的审核，并及时向有关部门投诉，以维护自己的合法权益。

预售房合同是购房者和开发商之间重要的法律约束工具，通过合同的签订能够明确双方的权益和义务，提高交易的透明度和公平性。购房者在购买房屋前应仔细阅读合同，了解自己的权益，避免合同纠纷的发生。开发商也应按照合同的约定履行自己的责任，保证房屋的质量和交付的及时性。只有双方共同努力，预售房合同才能真正发挥作用，促进房地产市场的健康发展。

⬮ 预售方案

住房预售合同和购房合同是房地产交易中的两个关键文件，它们在确保开发商和购房者权益平衡的同时，也规范了双方的责任和义务。本文将详细解释这两个合同的内容和功能，并探讨其在房地产市场中的重要性。

首先，我们先来了解一下住房预售合同。住房预售合同是指在开发商筹建房地产项目时，向购房者预售房屋的合同。该合同通常包括以下几个重要方面：一是房屋信息，即房屋的位置、面积、户型以及配套设施等详细信息。购房者可以根据这些信息来评估房屋的品质和价值。二是交付标准和日期，即房屋的交付标准以及交房时间。这一点对购房者来说非常重要，因为它涉及着购房者能否按时入住新房。三是付款方式和期限，即购房者需要按照合同规定的付款方式和期限向开发商支付货款。这一点规定了购房者的付款义务，同时也确保了开发商能够按计划进行房地产项目。

与住房预售合同相对应的是购房合同。购房合同是指购房者与开发商之间最终签订的买卖合同，它确认了住房预售合同中的各项约定，并规定了买卖双方的权利和义务。购房合同的内容一般包括以下几个方面：一是房屋所有权的转移，即购房者通过支付全部房款后，开发商将房屋的所有权转让给购房者。这一点表明购房者已经成为该房屋的合法所有人。二是房屋的交付和验收，即开发商按照合同规定的标准和时间将房屋交付给购房者，并进行验收。购房者有权对房屋进行检查，确保其符合合同规定的标准。三是违约责任，即在合同履行过程中，如果任何一方违约，应承担相应的法律责任。这一点确保了合同双方的权益得到保护。

住房预售合同和购房合同在房地产交易中发挥着重要作用。首先，它们为购房者提供了法律保障。购房者可以依据合同中的约定向开发商要求履行合同，保护自己的合法权益。其次，它们规范了开发商的行为。开发商需要按照合同的约定来开发、销售和交付房屋，确保购房者的权益不受侵害。再次，它们促进了房地产市场的稳定和发展。合同中的明确约定和规定可以使市场交易有序进行，减少交易纠纷，增加市场的透明度和信心。最后，它们也为纠纷解决提供了便利。如果购房者与开发商之间发生纠纷，可以依据合同的约定采取相应的法律程序进行解决，确保双方的权益得到维护。

总之，住房预售合同和购房合同在房地产交易中起着极为重要的作用。它们确保了购房者和开发商权益的平衡，规范了双方的责任和义务。在购房过程中，购房者应认真阅读和理解合同的内容，并与开发商进行充分的沟通和协商，以确保自己的合法权益不受侵犯。同时，政府和相关部门也应加强监管，确保住房预售合同和购房合同的合法性和有效性，维护公平竞争的市场环境，促进房地产市场健康稳定发展。

⬮ 预售方案

甲方：(卖方名称)

乙方：(买方名称)

鉴于，甲方是合法的房地产开发商并拥有该物业的开发和销售权，经甲乙双方友好协商，甲方同意出售物业，乙方同意购买该物业，双方根据平等、自愿、公平、诚实信用原则，达成以下协议：

第一条：出售物业

1、甲方将位于 (地址) 的 (房产类型) 一套/多套(房间数量) 房产出售给乙方。

2、房屋面积：___________________________。

第二条：物业价款和支付方式

1、物业总价款为人民币(大写)_____________________元(小写)_____________________元。

2、签约时买方一次性支付人民币(大写)_____________________元(小写)_____________________元（已支付部分）。

3、剩余物业价款在_________年____月____日前一次性支付完毕。

第三条：交付及办理房屋产权

1、甲方应在约定的交付时间将该物业交付给乙方。

2、甲方应在交付前办理该房屋的合法产权证明，并在交付时将产权证书转移给乙方。

第四条：物业装修

1、本物业的装修标准如附件所示。

2、甲方保证本房屋装修符合国家规定的相关标准及乙方的购买承诺要求。

第五条：关于退换房

1、若甲方不能在约定的交付时间内将该物业交付给乙方，乙方有权退房，甲方应立即退还已支付给甲方的全部款项。

2、若甲方发现该物业存在重大瑕疵，乙方有权要求退还全部款项。

第六条：合同变更

本合同如需变更，必须经甲乙双方协商一致并签署书面协议。

第七条：违约责任

1、若甲方未在约定时间内将物业交付给乙方，则甲方应向乙方支付购房总价款的10%的违约金。

2、若乙方未按照协议支付清楚物业价款，则乙方应向甲方支付购房总价款的5%的违约金。

第八条：法律适用和争议解决

本合同的解释及其效力适用中华人民共和国法律。双方如因本合同的履行发生争议，应协商解决;协商不成，诉诸法院解决。

第九条：合同生效

本合同自甲方和乙方双方签字（盖章）之日起生效，复印件具有同等法律效力。

甲方：（盖章）__________年__月__日

乙方：（盖章）__________年__月__日

⬮ 预售方案

商品房买卖协议

出卖人（以下简称甲方）法定代表人：联系电话：身份证号：

买受人（以下简称乙方）：联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲方、乙方双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议：

1.商品房坐落：省市区。建筑层数层，售出楼层数层，建筑面积平方米。（实际面积根据房管局最终测绘数据为准，多退少补）

2.上述商品房总价款为（人民币）。乙方知晓并同意，上述商品房总价款不包含车位款，车位购买者与甲方单独签订转让协议）。

3.乙方对甲方出售的该房屋具体状况充分了解，自愿买受该房屋。乙方于年月，［大写］。乙方向甲方交付首付时，甲方向乙方交上述商品房相关钥匙（楼宇门、入户门及草厦子钥匙），并协助乙方办理入住手续。办理入住手续时所产生的费用，均由乙方承担。乙方取得钥匙并办理入住手续后，该房屋产生的所有费用，均由乙方承担。

4.由于甲方上述商品房为工程抵顶房（防水工程），因工程尚未完工结算，甲方暂不能配合乙方签订正式的《威海市商品房预售合同》，经甲乙双方协商，待甲方工程结算完毕，乙方与开发商签订正式的《威海市商品房预售合同》。本协议签订之日起三个月内，甲方协助乙方办理好《威海市商品房预售合同》。

5.甲方保证上述商品房无权属纠纷和债权债务等纠纷，如出现权属纠纷和债权债务等一系列纠纷，致使乙方未能如期入住及签订房屋预售合同，则由甲方无条件承担全部责任，退还乙方已付房款并赔偿装修费用。

6.甲方提供该房屋所有手续后，由于乙方或其他不属于甲方的原因导致无法办理贷款，乙方需在得知贷款无法办理之日起一个月内自行筹齐剩余房价款，以现金形式支付给甲方。

在规定期限内乙方未能凑齐剩余房价款，甲方有权要求乙方搬离该房屋。乙方为该房屋所投资用于装修等所有费用自行承担，甲方不予赔偿。

7.本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

8.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：

公章：

日期：年月日

乙方

签章：

日期：年月日

⬮ 预售方案

⬮ 预售方案

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、协商一致的基础上就商品房买卖达成如下协议：

第一条、交易房屋的基本情况

1、位于合肥市经济开发区徽园“绿色港湾”。

结构和成交价格以单位公布的正式文件为准。

第二条、房款的支付方式及期限：

的转让费为最终成交价格。乙方须于签定本合同后将人民币叁拾万零肆仟元整（￥作为该房屋款转至甲方，以后补缴费用由乙方自付。

2、乙方付款后，甲方开具给乙方的收条的单位缴款收据作为已付款凭证。

第三条、房屋交接

1、单位正式公布商品房达到交付使用条件的书面通知，并移交房屋钥匙给甲方后，甲方通知乙方办理交付手续。

2房屋产权资料，该房不得出租不得转卖。

，由乙方负责补偿。

第四条、责任与权利

1、甲方获得该房屋的房产证后，甲方保证转让上述房产已征得其他产权共有人的同意。

。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。

合肥附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内容，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同一式两份自双方签订之日起生效。

甲方： 乙方：

联系方式： 联系方式：

年 月 日

推荐阅读: 预售方案（通用十六篇） 降噪解决方案(通用十六篇) 统计方案(分享十六篇) 科研方案（合集十六篇）

赵老师教案网小编为您推荐预售方案专题，欢迎访问：预售方案

热门标签: 开业预售祝福语 房地产预售合同 自我鉴定优秀篇 幼儿园腊八节活动方案三篇 一篇游戏作文 日记50通用

本文来源：//www.zjan56.com/jiaoanziliao/168331.html